当前位置:首页 > 经营365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注 > 建设工程施工专业分包365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注正文站内搜索:
建设工程施工专业分包365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注
来源:不详2014-07-08收藏
????发包方(甲方):________________________

  承包方(乙方):________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条?工程概况

  1.l、工程名称:

  1.2、工程地点:

  1.3、承包范围:

  1.4、承包方式:

  1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日开工,于______年____月____日竣工。

  1.6、工程质量:

  1.7、合同价款(人民币大写):______________________________

  第2条?甲方工作

  2.l、开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。wwW.hTfbW.CoM向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。

  2.2、指派?为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3、委托?监理公司进行工程监理,监理公司任命?为监理工程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。

  2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部问办理相应审批手续。

  2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第3条?乙方工作

  3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2、指派?为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。

  3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条?关于工期的约定

  4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。

  第5条?关于工程质量及验收的约定

  5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。

????5.2、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。

  5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

  第6条?关于工程价款及结算的约定

  6.l、双方商定本合同价款采用第____种:

  (1)?固定价格。

  (2)?固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

  (3)?以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  拨款分____次进行,拨款____%金额

  6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在____天内,

  结清尾款。

  第7条?关于材料供应的的约定

  7.l、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值?%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7.2、凡由乙方采购的村料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第8条?有关安全生产和防火的约定

  8.l、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第9条?奖励和违约责任

  9.l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的____%支付滞纳金。

  9.2?由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方?元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励。
????9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方________元,作为奖励。

  9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  9.5、甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  9.6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  9.7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第10条?争议或纠纷处理

  10.l、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
建设工程纠纷代理词

代理词

尊敬的审判长、审判员:

易**诉孝感市力天建筑劳务有限责任公司、北京城建五建设工程有限公司、祝**建设工程施工合同纠纷一案,原告委托北京市振邦律师事务所杨丽律师代理诉讼。现杨丽律师就本案发表如下代理意见,请法庭参考。

一、本案为建设工程施工合同纠纷,而非劳务合同纠纷。

???这一事实从力天公司提交其与城建五公司签订的经建委备案的四份《劳务合同》的总价1512万元远远低于经城建五公司提交的该两公司签署的《分包工程(预)结算表》中90717990的合同价款相差75597990元,因此该两公司经建委备案的《劳务合同》并没有实际按其履行,他们履行的是2008年7月8日签订的《建设工程施工合同》,且该合同内容除力天公司向城建五公司支付8.4%的管理费用?外,其余合同内容均与城建五从开发商取得的该工程的总包合同内容相同(原告提交证据一以及2008年7月8日力天公司与城建五公司签订的《建设工程施工合同》、城建五提交的《分包工程(预)结算表》等加以证实),况且在施工过程中,实际施工人易**进行了建设工程的施工、材料采购以及施工人员组织等,(原告提交证据四到证据六加以证实)也进一点证实该两公司实际履行的是《建设工程施工合同》而非劳务合同。

二、北京城建五公司与孝感力天公司签订的《建设工程施工合同》以及孝感力天公司与易**签订的《建设工程施工劳务分包合同》(合同性质为“建设工程施工合同”)均为无效。

???因力天公司与易**均不具有建设工程的施工资质,因此城建五公司与力天公司以及力天公司与易明元签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工劳务分包合同》(合同性质为“建设工程施工合同”)均为无效。

三、易**做为实际施工人完成了建设工程的施工工作,并经验收合格(原告提交证据四到证据六、证据七加以证实),其应得的报酬受法律保护,被告力天公司应当支付相应工程款,城建五公司在欠付工程款范围内承担连带责任。

???施工过程中,力天公司将本应由易**采购的材料向第三方高价采购后要求由易明元支付高额材料款,并从应当支付给易明元的工程款中扣除;及将应当由易**施工的部分工程再次高价转包给第三方后,高价转包的费用仍然要求从给易**的结算数额中扣除,从而导致易**对该工程施工了三年后,却处于亏损状态。力天公司应当支付相应的工程款以保障实际施工人易明元的合法利益。

???城建五公司为证明其已经全部支付了欠力天公司的工程款即90717990元,除向法庭提交了《分包工程(预)结算表》证明工程款数额外,还提交了支付工程款的相差单据。而就在这些单据中却夹杂着大量数额的城建五公司向第三方采购材料的发票、城建五公司与第三方签订的买卖合同,意图以这些数额充当其向力天公司支付的工程款数额,显然这些证据明显带有凑数的目的,从而证明城建五公司与力天公司并没有结算完毕即城建五公司仍然欠付力天公司的工程款。在城建五公司违法分包而又尚欠工程的情况下,城建五公司应当承担相应责任。

四、关于被告力天公司多次在庭审中提及的将违法行为解释为“习惯”,说明力天公司在施工过程中长期从事违法行为,应当受到严厉惩罚。

五、力天公司欠易**的工程款没有结清。

关于孝感力天公司给北京市建委《报告》一事,原告已经提交经公证的证明加以证实其真实意义在于使力天公司免受建委处罚,而工程款并没有实际结清(即使依《报告》所述,劳务费已经结清,工程款依然没有结清,且本案也并非是劳务合同而是建设工程施工合同)。

六、祝**因挂靠于力天公司,因此也应当承担连带责任。

???力天公司提交的《报告》中,力天公司的总经理张**居中调解祝兰清与易明元的纠纷,即工程款以祝兰清的名义向易**支付,以证明祝**挂靠于力天公司。

综上,在城建五公司与力天公司违法分包《建设工程施工合同》的情况下,易**做为实际施工人,工程经验收合格后,力天公司应当支付相应的工程款,城建五公司在欠付工程款的范围内承担支付给易明元工程款责任;祝**因挂靠于力天公司而承担连带责任。

???????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????代理律师:杨丽


最新工程建设投标邀请书(合同书)范本
  日期:_________年_________月_________日

  招标号:_________

  1._________(业主名字)(下简称“业主”)已安排了一笔以多种货币构成的资金,用于_________(工程名称)建设费用的合理支付。所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标。

  2.业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标:_________(工程概况、主要项目及工程量等)。

  3.凡有兴趣的资格预审合格的投标人,可从下列地址获取进一步的信息及查阅招文件:_________(查询和发售招标文件的机构名称、地址等)。

  4.任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用_________(货币名称和数量)后可购得一套完整的招标文件。多购的招标文件收费相同。

  5.所有投标书必须于_________年_________月_________日_________时之前送达下列地址:_________(投标书接收地点)。并必须同时交纳招标文件中规定的接受的格式,数量为2%投标价的投标保证金。

  6.开标仪式定于_________年_________月_________日_________时在下列地点举行_________(开标地点),投标人可派代表出席。
[来源:/hetong/jingying/201407/7386.html ]
  • 上一个365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注:
  • 下一个365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注:
  • Copyright ? 2012 365体育投注中奖_365体育投注外围场注_信誉坏365体育投注网 www.htfbw.com, All Rights Reserve 网站地图